ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2020 року
м. Київ
Справа № 910/11397/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Малашенкової Т.М. (головуючий), Бенедисюка І.М., Колос І.Б.,
за участю секретаря судового засідання Барвіцької М.Т.,
представників учасників справи:
позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "НВП Електрогруп" (далі - ТОВ "НВП Електрогруп", позивач) - Мазарюк С.С. (адвокат),
відповідача - Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення (далі - Концерн, скаржник) - Баган Т.Г. (адвокат), Хмелюк А.П. (адвокат),
розглянув касаційну скаргу Концерну
на рішення Господарського суду міста Києва від 17.02.2020 (суддя Гумега О.В.) та постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2020 (головуючий - суддя Гаврилюк О.М., судді: Майданевич А.Г., Ткаченко Б.О.)
у справі № 910/11397/18
за позовом ТОВ "НВП Електрогруп"
до Концерну
про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору та зобов`язання до виконання зобов`язань за договором.
Історія справи
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. У серпні 2018 року ТОВ "НВП Електрогруп" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Концерну про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору від 24.11.2017 № 1482, укладеного між ТОВ "НВП Електрогруп" та Концерном (далі - Договір), що вчинений Концерном відповідно до листа від 10.08.2018; зобов`язання Концерну до виконання зобов`язань за договором від 24.11.2017 № 1482 шляхом забезпечення своєчасного фінансування та прийняття послуг; стягнення з Концерну судового збору на користь ТОВ "НВП Електрогруп".
1.2. В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на безпідставне невиконання відповідачем зобов`язань за договором, а саме, неналежне фінансування робіт згідно з затвердженим графіком, та у зв`язку із цим неможливістю позивача приступити до виконання своїх обов`язків у належному обсязі. ТОВ "НВП Електрогруп" наголошувало, що відповідач неправомірно, шляхом направлення листа від 10.08.2018, повідомив про дострокове розірвання договору з 31.08.2018, зазначаючи про невиконання зобов`язань ТОВ "НВП Електрогруп". Позивач, посилаючись на статті 629, 610, 626, 638 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статті 173, 188 Господарського кодексу України (ГК України), вказував на безпідставність відмови відповідача від виконання договору та необхідність виконання Договору Концерном.
2. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
2.1. Справа розглядалася неодноразово.
2.2. Рішенням Господарського суду міста Києва від 17.02.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2020, позовні вимоги задоволено частково; визнано недійсним правочин щодо односторонньої відмови від договору від 24.11.2017 № 1482, укладеного між ТОВ "НВП Електрогруп" та Концерном, що вчинений Концерном відповідно до листа від 10.08.2018; стягнуто з Концерну на користь ТОВ "НВП Електрогруп" 1 762,00 грн судового збору; у задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.
2.3. Ухвалюючи оскаржувані рішення суди попередніх інстанцій виходили з того, що порушення позивачем договору зумовлено діями/бездіяльністю управленої сторони - відповідача, у зв`язку з чим у останнього відсутні підстави для односторонньої відмови від договору (лист від 10.08.2018) на підставі пункту 6.2.1 Договору та частини третьої статті 651 ЦК України саме у зв`язку з невиконанням позивачем зобов`язань за договором.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. У касаційній скарзі до Верховного Суду Концерн (з урахуванням доповнень до касаційної скарги) просить: скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 17.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2020 у справі № 910/11397/18 у частині задоволення позовної вимоги про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору, ухвалити у цій частині нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
4. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
4.1. У касаційній скарзі (з урахуванням доповнень до неї) Концерн посилається як на підставу для відкриття касаційного провадження на пункт 3 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), та відповідно зазначає, що суди попередніх інстанцій ухвалили оскаржувані судові рішення з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права. А саме господарськими судами невірно застосовані до спірних правовідносин положення статей 203, 215, 525, 526, 651, 849 ЦК України, статей 188, 291 ГК України, та у свою чергу, не застосовані норми статей 611, 615, 651 ЦК України. Також, на думку скаржника, господарські суди порушили частину першу статті 74, статтю 236 ГПК України. При цьому скаржник зазначає, що на даний час відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.
4.2. Концерн вважає недоведеною обставину, що недотримання відповідачем плану-графіку фінансування (Додаток 3 до Договору) перешкоджало виконанню позивачем умов Договору щодо надання послуги на об`єктах відповідача.
4.3. Скаржник вважає необґрунтованими висновки суду апеляційної інстанції про те, що аналіз умов Договору свідчить, що зобов`язання відповідача з фінансування послуги за договором (пункт 1.4, підпункт 6.1.1 пункту 6.1 Договору, Додаток 3 до договору) є первинним зобов`язанням по відношенню до зобов`язання позивача щодо надання послуги за Договором (пункт 5.3, підпункт 6.3.1 пункт 6.3 договору, Додаток 4 до договору) і виконання позивачем обов`язків за договором обумовлене належним фінансуванням зі сторони відповідача, оскільки саме ці кошти мають використовуватись позивачем як виконавцем за договором для належного надання ним послуги позивачу як замовнику за договором. Скаржник наголошує, що навпаки, пунктом 6.1.1 Договору передбачено обов`язок Концерну своєчасно та у повному обсязі сплатити за надані послуги.
4.4. Концерн вважає, що жодних перешкод у позивача щодо надання послуг з антикорозійного захисту на об`єктах відповідача не було. Невиконання умов договору позивачем жодним чином не зумовлено діями (бездіяльністю) відповідача як управленої сторони.
4.5. Скаржник наголошує на тому, що обґрунтована несплата відповідачем зумовлена незаконним ненаданням послуги позивачем відповідно до умов договору. Скаржник звертає увагу на те, що станом на день розірвання договору - 31.08.2018, позивачем надані послуги лише на 9 об`єктах на загальну суму 2 294 582,96 грн (копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат станом на 31.08.2018 наявна у матеріалах справи). Однак, відповідно до Плану-графіка надання послуги (додаток № 4 до договору) станом на 31.08.2018 позивачем повинні надаватися послуги на 19 об`єктах. Тому, 10.08.2018 листом № 2925/5-09 Концерн, на підставі пункту 6.2.1 Договору, скористався своїм правом на розірвання Договору в односторонньому порядку, у зв`язку із невиконанням ТОВ "НВП Електрогруп" зобов`язань за Договором.
4.6. Концерн зазначає, що у зв`язку з тим, що фактично позивач не розпочав своєчасно виконання робіт за Договором, та станом на дату його розірвання завершив роботи на 9 об`єктах із запланованих 19, виконання їх у строк, передбачений договором стає явно неможливим. Тобто, відповідно до частини другої статті 849 ЦК України, у зв`язку з невиконанням/ неналежним виконанням договору виконавцем, Концерн мав право розірвати договір.
4.7. Крім того, скаржник зазначає, що інакше ніж у справі № 911/1433/18, суди попередніх інстанцій вирішили цю аналогічну справу. Так, відповідно до рішення Господарського суду Київської області від 10.03.2020 у справі № 911/1433/18 позивачу відмовлено у визнанні недійсним правочину щодо одностороннього розірвання договору оскільки відповідач скористався повноваженням на одностороннє розірвання договору, встановлене безпосередньо у договорі, що відповідає приписам статті 651 ЦК України.
5. Позиція інших учасників справи викладена у відзивах на касаційну скаргу
5.1. ТОВ "НВП Електрогруп" 28.09.2020 направило на адресу Касаційного господарського суду відзив на касаційну скаргу у якому, вказуючи на те, що рішення суду першої інстанції та постанова апеляційної інстанції є обґрунтованими, законними та таким, що базуються на фактичних обставинах справи, прийняті з дотриманням норм матеріального та процесуального права, просило залишити без задоволення касаційну скаргу, а оскаржувані рішення - без змін.
5.2. ТОВ "НВП Електрогруп" вважає, що з огляду на встановлені обставини порушення відповідачем зобов`язань за Договором (пункт 1.4, пункт 5.9, підпункти 6.1.1, 6.1.3 пункту 6.1 Договору, Додатку 3, Додатку 4) спростовують твердження скаржника про те, що відповідно до частини другої статті 849 ЦК України він мав право розірвати Договір у зв`язку з невиконанням / неналежним виконанням Договору позивачем. При цьому, позивач зазначає, що судом встановлено, що лист від 10.08.2018 про дострокове розірвання Договору подано відповідачем на підставі пункту 6.2.1 Договору та частини третьої статті 651 ЦК України, а не на підставі статті 849 ЦК України.
5.3. ТОВ "НВП Електрогруп" стверджує, що відповідачем (замовником) грубо порушено пункти 1.4 та 6.1.1 Договору, внаслідок чого станом на дату отримання листа про розірвання Договору недофінансована вартість послуг склала 9 310 313,88 грн.
5.4. ТОВ "НВП Електрогруп" вказує на те, що зобов`язання відповідача з фінансування послуг є первинним зобов`язанням по відношенню до зобов`язання позивача щодо реалізації програми надання послуг та виконання позивачем обов`язків за Договором, що обумовлене належним фінансуванням з боку відповідача, оскільки саме ці грошові кошти і мають використовуватись позивачем для належного забезпечення надання послуг. Крім того, ТОВ "НВП Електрогруп" зазначає, що прострочка кредитора є підставою для затримки виконання іншою стороною договору своїх обов`язків.
6. СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6.1. Концерном (замовник) та ТОВ "НВП Електрогруп" (виконавець) 24.11.2017 укладено договір № 1482 (далі - Договір), згідно із яким предметом закупівлі є послуга з антикорозійного захисту металевих конструкцій антенно-щоглових споруд (АЩС) філій Концерну РРТ.
6.2. Відповідно до пункту 1.2. Договору, виконавець взяв на себе зобов`язання надати послуги з антикорозійного захисту металевих конструкцій антенно-щоглових споруд (АЩС) філій Концерну РРТ (нанесення антикорозійного покриття) на 64 об`єктах замовника.
Обсяги, об`єкти та вимоги до надання послуг, згідно з пунктами 1.3, 5.1 Договору, визначені в технічних вимогах (додаток №1).
6.3. Згідно із пунктом 1.4 договору, замовник взяв на себе зобов`язання забезпечити своєчасне фінансування та прийняття даної послуги.
Відповідно до пункту 2.1 договору сторони домовились, що загальна вартість послуг за договором (сума договору) становить 31 921 076,37 грн (у тому числі ПДВ - 5 320 179,37 грн), визначається згідно з ДСТУ Б.Д.1.1.-1-2013 та відображається у договірній ціні (додаток 2).
За змістом пункту 4.1 Договору, замовник зобов`язаний забезпечити своєчасне фінансування послуг відповідно до умов договору.
Пунктом 4.2 Договору встановлено, що розрахунки за договором здійснюються у національній валюті України поетапно згідно з узгодженим планом-графіком фінансування (додаток 3).
6.4. За умовами пункту 4.3 Договору, акт приймання наданих послуг (форми №КВ-2в) та довідка про вартість наданих послуг (форми № КБ-3) складаються виконавцем у двох примірниках і подаються для підписання замовнику по факту закінчення, окремого етапу надання послуг.
6.5. Згідно з пунктом 4.6 Договору план-графік фінансування (Додаток 3) може коригуватися тільки за взаємною згодою сторін у разі: перегляду договірної ціни; внесення змін до плану-графіку надання послуги (Додаток 4); дострокового закінчення надання послуг позивачем; при наявності обставин непереборної сили; невиконання своїх зобов`язань позивачем за Договором; в інших випадках, передбачених Договором.
6.6. У пункті 5.2 Договору сторони домовились, що послуга надається згідно з узгодженим планом графіком надання послуги (додаток 4).
Згідно з планом - графіком надання послуги стосовно предмету закупівлі: Послуга з антикорозійного захисту металевих конструкцій антенно-щоглових споруд (АЩС) філій Концерну РРТ (Додаток 4) сторони погодили: початок роботи - по узгодженню з замовником, закінчення роботи - 31.10.2019. Також, згідно з планом - графіком надання послуг, сторони погодили, що виконання робіт по окремим об`єктам розпочинається з 20.04.2018.
Відповідно до умов пункту 5.3 Договору передбачено, що надання послуги розпочинається не раніше 30-ти календарних днів від дати перерахування першого етапу фінансування замовником (додаток 3).
6.7. Згідно з пунктом 5.4 Договору передбачено, що виконавець має право коригувати послідовність виконання окремих етапів надання послуг відповідно до погодних умов на момент початку конкретного етапу та не перевищувати при цьому загальну тривалість надання послуг за цим договором, яка становить з моменту укладення договору до 31.12.2019. Про зміну послідовності надання послуг виконавець зобов`язаний повідомити про це замовника у письмовій формі.
6.8. У додатку № 3 до Договору сторони погодили план-графік фінансування, відповідно до якого відповідач сплачує загальну суму договору 24 платежами по 1 330 044,84 грн у період з грудня 2017 року по листопад 2018 року.
6.9. У пункті 5.6 Договору сторони домовились, що строки виконання послуг за Договором повинні бути продовжені при наявності обставин: непереборної сили; невиконання своїх зобов`язань відповідачем за договором.
6.10. Відповідно до умов Договору, замовник зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги (підпункт 6.1.1 пункту 6.1 Договору); приймати надані послуги відповідно до умов договору; належним чином виконувати інші обов`язки, передбачені умовами цього договору (підпункти 6.1.2, 6.1.3 пункту 6.1 Договору); виконавець зобов`язаний забезпечити надання послуг у строки, встановлені договором (підпункт 6.3.1 пункту 6.3 договору).
6.11. Відповідно до пункту 6.2.1 Договору замовник має право достроково розірвати цей договір у разі невиконання зобов`язань виконавцем, повідомивши про це його у строк 7 календарних днів.
6.12. В пункті 10.2 Договору сторонами узгоджено, що замовник має право достроково розірвати договір в односторонньому порядку в разі невиконання, неналежного виконання виконавцем зобов`язань за даним договором, шляхом направлення письмового листа на адресу виконавця, що зазначена у цьому договорі. Відповідач повинен повідомити про розірвання договору не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати розірвання в інших випадках сторони виключають можливість односторонньої відмови від виконання зобов`язань чи одностороннє розірвання даного договору.
6.13. У грудні 2017 року відповідач сплатив на користь позивача 1 330 044,84 грн - суму першого етапу фінансування.
6.14. У зв`язку із тим, що у подальшому відповідачем не здійснювались оплати за договором згідно з планом-графіком фінансування та виникла заборгованість, позивач звертався до відповідача із листами про її погашення від 13.02.2018 №03/18, від 12.03.2018 №06/18, від 16.03.2018 №07/18, від 02.04.2018 №10/18, від 18.04.2018 №16/18, від 03.05.2018 №20/18, від 01.06.2018 №75/18 та претензією від 17.04.2018 №15/18. Також позивач звертався до відповідача із листами від 29.03.2018 №08/08, від 06.04.2018 №12/18, від 13.04.2018 №14/18, від 04.05.2018 №21/18 щодо узгодження початку робіт за договором.
6.15. Відповідач 10.08.2018 направив позивачу лист №2925/9-07, яким Концерн повідомив про дострокове розірвання договору від 24.11.2017 № 1482 у зв`язку з неналежним виконанням ТОВ "НВП Електрогруп" зобов`язань за договором.
6.16. Не погодившись із повідомленням відповідача, позивач направив лист від 20.08.2018 №134/18 про відсутність згоди на розірвання в односторонньому порядку договору від 24.11.2017 №1482.
6.17. Оскільки, позивач вважав, що одностороння відмова відповідача від договору від 24.11.2017 №1482 не відповідає вимогам чинного законодавства та умовам договору і є протиправною та безпідставною, а у відповідача наявна заборгованість за договором, позивач просив у судовому порядку: визнати недійсним правочин щодо односторонньої відмови від договору від 24.11.2017 №1482, укладеного ТОВ "НВП Електрогруп" та Концерном, що вчинений Концерном відповідно до листа від 10.08.2018 №2925/9-07; зобов`язати Концерн до виконання зобов`язань за договором від 24.11.2017 №1482 шляхом забезпечення своєчасного фінансування та прийняття послуг.
7. Порядок та межі розгляду справи судом касаційної інстанції
7.1. 08.02.2020 набрав чинності Закон України від 15.01.2020 № 460-IX "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ".
Оскільки касаційна скарга у цій справі подана після набрання чинності названого закону розгляд цієї скарги здійснюється з урахуванням положень ГПК України у редакції від 08.02.2020 (далі - у редакції, чинній з 08.02.2020).
7.2. Ухвалою Верховного Суду від 14.09.2020 відкрито касаційне провадження у справі № 910/11397/18 за касаційною скаргою Концерну на підставі пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України.
7.3. Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України (у редакції, чинній на час подання касаційної скарги) переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
7.4. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази (частина друга статті 300 ГПК України).
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
8. Джерела права. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
8.1. Предметом позовних вимог є вимоги позивача про визнання недійсним правочину про односторонню відмову від договору та спонукання відповідача до виконання зобов`язань за договором.
8.2. Предметом же касаційного розгляду є рішення Господарського суду міста Києва від 17.02.2020 та постанова Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2020 у справі № 910/11397/18 у частині задоволення позовної вимоги про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови від договору, в іншій частині судові рішення не оскаржуються.
8.3. Статтею 627 ЦК України визначено, що відповідно до статті 6 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового оборогу, вимог розумності та справедливості.
8.4. Положеннями статей 11, 629 ЦК України встановлено, що договір є однією з підстав виникнення зобов`язань та є обов`язковим для виконання сторонами.