ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року
м. Київ
Справа № 910/4208/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Губенко Н. М. - головуючий, Кролевець О. А., Студенець В. І.,
розглянувши у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецтермомонтаж-Енерго"
на постанову Північного апеляційного господарського суду
у складі колегії суддів: Кропивна Л. В., Дідиченко М. А., Руденко М. А.
від 24.10.2019
за позовом Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Львівська залізниця"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецтермомонтаж-Енерго"
про стягнення 686 580,96 грн, з яких 378 499,76 грн пені та 308 081,20 грн штрафу,
ІСТОРІЯ СПРАВИ
1. Короткий зміст позовних вимог
Акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Львівська залізниця" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецтермомонтаж-Енерго" про стягнення 686 580,96 грн, з яких 378 499,76 грн - пеня та 308 081,20 грн - штраф.
Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем підрядних робіт у передбачені договором № Л/Е-18973/НЮ від 12.10.2018 та погоджені сторонами строки.
2. Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій
12.10.2018 між Публічним акціонерним товариством "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Львівська залізниця" (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Спецтермомонтаж-Енерго" (підрядник) було укладено договір № Л/Е-18973/НЮ, відповідно до умов якого замовник доручає, а підрядник зобов`язується на власний ризик виконати у встановлений строк роботи по об`єкту "Технічне переоснащення тягових підстанцій Любінь Великий" (заміна вимикачів, роз`єднувачів 110 кВ, ТС-110)", а замовник зобов`язаний після затвердження акту здачі-приймання робіт прийняти надані роботи і оплатити підряднику їх вартість відповідно до умов цього договору.
За умовами пунктів 1.2, 1.4 договору зміст та обсяги робіт визначаються договірною ціною по об`єкту "Технічне переоснащення тягових підстанцій Любінь Великий" (заміна вимикачів, роз`єднувачів 110 кВ, ТС-110)", складеною відповідно до вимог ДСТУ (додаток № 1). Місце виконання робіт по об`єкту: Львівська область, Городоцький р-н, смт. Великий Любінь, вул. Залізнична, 22.
Пунктом 3.1 договору передбачено, що загальна вартість договору визначається договірною ціною (додаток № 1), що є невід`ємною частиною договору, та становить 4 401 160,00 грн.
Відповідно до пунктів 4.1, 4.2 договору строк виконання робіт по об`єкту становить 80 днів і визначається календарним планом виконання робіт (додаток № 2), передбачених договором, який є невід`ємною частиною договору. Датою завершення виконання робіт вважається дата їх прийняття замовником.
Виконані роботи приймаються замовником поетапно на підставі належним чином складених та оформлених підрядником типових форм КБ-2в та КБ-3, які підписуються уповноваженими представниками замовника та підрядника (від замовника - начальник підрозділу "Служба електропостачання", начальник підрозділу "Самбірська дистанція електропостачання", від підрядника - директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецтермомонтаж-Енерго") (пункт 6.2 договору).
Відповідно до пункту 8.1 договору підрядник самостійно забезпечує роботи матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість і відповідність вимогам, встановленим нормативними документами та проектною документацією.
Підпунктом 10.1.1 договору визначено обов`язок виконати визначені договором роботи у встановлений термін відповідно до вимог проектно-кошторисної документації.
Пунктом 11.2 договору передбачено, що за порушення термінів виконання робіт, визначених договором, підрядник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від вартості своєчасно не виконаних робіт за договором за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % від вказаної вартості.
У додатку № 1 до договору сторони узгодили договірну ціну по об`єкту "Технічне переоснащення тягових підстанцій Любінь Великий" (заміна вимикачів, роз`єднувачів 110 кВ, ТС-110)", яка визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та складається з вартості будівельних робіт у розмірі 241 243,61 грн, та вартості устаткування у розмірі 4 159 916,39 грн.
У додатку № 2 до договору сторони визначили календарний план, а саме: "Технічне переоснащення тягових підстанцій Любінь Великий" (заміна вимикачів, роз`єднувачів 110 кВ, ТС-110)" з терміном виконання 31.12.2018 на суму 4 401160,00 грн.
28.12.2018 сторонами складено акт приймання-передачі устаткування до монтажу (форма № М-15а) на суму 4 157 251,20 грн, яким визначено відповідність обладнання до монтажу.
У березні 2019 року відповідач звернувся до позивача з листом № 07/03-19 від 04.03.2019, в якому повідомив, що станом на 01.03.2019 роботи по об`єкту "Технічне переоснащення тягових підстанцій Любінь Великий" (заміна вимикачів, роз`єднувачів 110 кВ, ТС-110)" повністю завершені, у зв`язку з чим запропонував протягом трьох робочих днів підписати долучені до листа, зокрема, акт форми КБ-2в та довідку форми КБ-3.
У відповідь позивач повідомив листом № Е-6/900 від 14.03.2019, що з 05.03.2019 було припинено нарахування штрафних санкцій за невиконані роботи та взято до розгляду акти виконаних робіт по об`єкту за договором № Л/Е-18973/НЮ від 12.10.2018.
Актом приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року (ф. КБ-2в) від 29.03.2019, а також довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3) за березень 2019 року від 29.03.2019, підтверджується, що відповідачем виконані, а замовником - прийняті, підрядні роботи.
3. Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Рішенням Господарського суду міста Києва від 10.07.2019 у справі № 910/4208/19 позовні вимоги задоволено частково; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецтермомонтаж-Енерго" на користь Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Львівська залізниця" пеню у розмірі 15 606,28 грн, штраф у розмірі 12 556,78 грн та 422,45 грн. судового збору; в іншій частині у позові відмовлено.
Рішення суду мотивовано тим, що позивачем розраховано пеню та штраф, виходячи з ціни договору - 4 401 160,00 грн, яка складається з вартості будівельних робіт у розмірі 241 243,61 грн та вартості устаткування в розмірі 4 159 916,39 грн, в той час як розмір штрафних санкцій за порушення договірного зобов`язання повинен розраховуватися саме від вартості несвоєчасно виконаних робіт.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.10.2019 скасовано рішення Господарського суду міста Києва від 10.07.2019 у справі № 910/4208/19 та прийнято нове рішення. Позовні вимоги Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Львівська залізниця" задоволено. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецтермомонтаж-Енерго" на користь Акціонерного товариства "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Львівська залізниця" пеню у розмірі 378 499,76 грн, штраф у розмірі 308 081,20 грн, 10 298,71 грн судового збору за подання позову та 15 448,07 грн судового збору за подання апеляційної скарги.
Постанова апеляційного господарського суду мотивована тим, що висновок суду першої інстанції щодо нарахування пені та штрафу за несвоєчасне виконання робіт виходячи саме із вартості робіт, а не ціни договору є помилковим.
4. Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецтермомонтаж-Енерго" просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.10.2019 у даній справі, та залишити в силі рішення суду першої інстанції.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
5. Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу
Касаційна скарга мотивована тим, що судом апеляційної інстанції не взято до уваги те, що:
- між сторонами був укладений договір, який має елементи договору підряду та договору поставки товару;
- сторони передбачили відповідальність за несвоєчасне виконання відповідачем робіт, та не передбачили відповідальність за несвоєчасне постачання товару;
- товар (обладнання, устаткування) було вчасно поставлено на адресу позивача, про що свідчать підписані сторонами без зауважень видаткові накладні;
- вартість робіт за договором визначена у довідці про вартість виконаних будівельних робіт за березень 2019 року і становить 179 382,53 грн, та саме від цієї суми повинні вираховуватися штрафні санкції.
6. Узагальнені доводи інших учасників справи
У відзиві на касаційну скаргу Акціонерне товариство "Українська залізниця" в особі регіональної філії "Львівська залізниця" просить залишити без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.10.2019, а касаційну скаргу - без задоволення.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
7. Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції
З урахуванням меж розгляду справи судом касаційної інстанції, визначених статтею 300 Господарського процесуального кодексу України, та згідно із компетенцією, визначеною законом, Верховний Суд в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
8. Джерела права й акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанцій
Цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (стаття 11 Цивільного кодексу України).
Майново-господарські зобов`язання, які виникають між суб`єктами господарювання або між суб`єктами господарювання і негосподарюючими суб`єктами-юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов`язаннями (частина 1 статті 179 Господарського кодексу України).
Відповідно до частини 1 статті 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов`язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконану роботу.