ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2019 року
м. Київ
Справа № 922/479/19
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Зуєва В. А. - головуючого, Багай Н. О., Дроботової Т. Б.,
секретар судового засідання - Савінкова Ю.Б.
за участю представників:
позивача - Шевцов О. М. (адвокат),
відповідача - Савві Л. Є. (адвокат),
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Державного підприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова"
на постанову Східного апеляційного господарського суду від 07.10.2019 (судді: Білоусова Я. О., Пуль О. А., Фоміна В. О.)
за позовом Державного підприємства "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський ковальсько-механічний завод"
про стягнення 1 248 310,80 грн,
ВСТАНОВИВ:
1. Короткий зміст і підстави позовних вимог
1.1. У лютому 2019 року Державне підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова" (далі - ДП "ХКБМ ім. О. О. Морозова") звернулося до Господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лозівський ковальсько-механічний завод" (далі - ТОВ "ЛКМЗ") про стягнення 1 248 310,80 грн.
1.2. Позовні вимоги обґрунтовано невиконанням ТОВ "ЛКМЗ" своїх зобов`язань за договором поставки від 27.04.2018 № 236-2-ХКБМ (далі - договір від 27.04.2018) у частині своєчасного постачання продукції ДП "ХКБМ ім. О. О. Морозова", внаслідок чого останній нарахував та просив стягнути з відповідача пеню у розмірі 1 248 310,80 грн.
1.3. У відзиві на позов ТОВ "ЛКМЗ" послалося, зокрема, на відсутність належних доказів виконання позивачем покладених на нього договором від 27.04.2018 обов`язків щодо передачі давальницької сировини (спецсталі марки 71) товщиною 14 та 20 міліметрів у кількості, яка забезпечила би можливість виготовлення обумовленої договором продукції у повному обсязі.
2. Короткий зміст судових рішень у справі
2.1. Рішенням Господарського суду Харківської області від 03.07.2019 позов ДП "ХКБМ ім. О. О. Морозова" задоволено повністю. Стягнуто з ТОВ "ЛКМЗ" 1 248 310,80 грн пені за прострочення строків поставки продукції.
2.2. Задовольняючи позов, суд першої інстанції виходив із того, що ТОВ "ЛКМЗ" за актом приймання-передачі від 22.06.2018 № 7, підписаним сторонами без зауважень, передано необхідну кількість спецсталі марки 71 для виготовлення 4-х корпусів В1318Е.01сб-2. Місцевий суд також дійшов висновку про те, що умовами договору від 27.04.2018 не заборонено використання ТОВ "ЛКМЗ" наявних у нього залишків спецсталі, яка передавалася ДП "ХКБМ ім. О. О. Морозова" за іншими укладеними між ними договорами.
2.3. Постановою Східного апеляційного господарського суду від 07.10.2019 рішення Господарського суду Харківської області від 03.07.2019 скасовано та прийнято нове, яким у задоволенні позову відмовлено повністю.
2.4. Постанову обґрунтовано тим, що ДП "ХКБМ ім. О. О. Морозова" не доведено порушення відповідачем термінів поставки продукції, оскільки відсутні докази передачі позивачем давальницької сировини в кількості передбаченій додатком № 3 до договору від 27.04.2018, що унеможливлює встановлення строку виконання зобов`язання. Отже, висновки суду першої інстанції не відповідають фактичним обставинам справи, яким також не враховано відсутність погодження сторонами можливості використання залишків сировини за іншими договорами, через те, що умови спірного договору стосуються правовідносин сторін лише за цим конкретним договором.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги
3.1. Не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції, ДП "ХКБМ ім. О. О. Морозова" у касаційній скарзі просить скасувати постанову Східного апеляційного господарського суду від 07.10.2019 та залишити рішення Господарського суду Харківської області від 03.07.2019 без змін.
3.2. Наведені у касаційній скарзі доводи обґрунтовано тим, що судом апеляційної інстанції не враховані звичаєві правила поведінки між сторонами щодо можливості використання відповідачем залишків сировини за іншими договорами, докази наявності яких у необхідній кількості надавалися скаржником.
3.3. Крім того, на думку заявника, ним у повному обсязі виконано умови договору від 27.04.2018, з якими пов`язаний термін поставки продукції відповідачем, у зв`язку з чим висновки апеляційного суду щодо відсутності таких доказів є помилковими.
3.4. У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "ЛКМЗ" просить залишити її без задоволення, а постанову апеляційного господарського суду залишити без змін, наголошуючи на правомірності висновків суду апеляційної інстанції і безпідставності доводів, викладених у касаційній скарзі.
4. Розгляд касаційної скарги і позиція Верховного Суду
4.1. Заслухавши суддю-доповідача, пояснення присутніх у судовому засіданні представників позивача та відповідача, дослідивши доводи, наведені у касаційній скарзі та відзиві на неї, перевіривши правильність застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і дотримання норм процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню виходячи з наступного.
4.2. Суди попередніх інстанцій установили, що 27.04.2018 між ДП "ХКБМ ім. О. О. Морозова" (покупець) та ТОВ "ЛКМЗ" (постачальник) укладено договір поставки №236-2- ХКБМ, за умовами пункту 1.1 якого постачальник зобов`язався виготовити по конструкторській документації покупця, поставити і передати у власність покупця 4 корпуси В1318Е.01сб-2 з комплектом складальних одиниць і деталей, стандартних виробів, які постачаються розсипом і матеріалів (далі - продукція), у номенклатурі та кількості, що зазначена у Відомості комплектувальній (додаток № 1), що є невід`ємною частиною цього договору.
4.3. Відповідно до пункту 1.2 договору від 27.04.2018 продукція виготовляється з спецсталі покупця і матеріалів постачальника. Для виконання зазначених умов покупець за актом приймання-передачі давальницької сировини передає постачальнику сталь марки 71 по ТУ У 27.1-14313056-001-2009 з твердістю не більше НВ 321 та у кількості, що необхідна для виконання постачальником своїх зобов`язань за цим договором у повному обсязі.
4.4. Згідно з пунктом 1.3 договору від 27.04.2018 спецсталь, що передана постачальнику покупцем, не входить у вартість продукції і повертається покупцеві в складі продукції. При наявності після виготовлення продукції залишків або основних відходів давальницької сировини (спецсталі) покупця, такі підлягають поверненню покупцеві з поставкою останнього комплекту продукції.
4.5. Норми витрат спецсталі, необхідної для виготовлення продукції, наведені в додатку № 3, який є невід`ємною частиною договору (пункт 1.4 договору від 27.04.2018).
4.6. Відповідно до пункту 1.7 договору від 27.04.2018 продукція, що поставляється за цим договором використовується у виробництві продукції оборонного призначення, визначеної відповідно до Закону України "Про державне оборонне замовлення" в інтересах Міністерства Оборони України.
4.7. Пунктом 3.1 договору від 27.04.2018 сторони погодили, що поставка продукції здійснюється постачальником на умовах DDP згідно Міжнародних правил тлумачення торгових термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року) на склад покупця, який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 126, до 31 жовтня 2018 року, але не раніше 90 (дев`яносто) робочих днів після отримання постачальником авансового платежу згідно пунктом 5.1.1, передачі покупцем спецсталі згідно пунктом 1.2, виконання зобов`язання, що передбачені пунктом 1.2.1 та передачі необхідного комплекту КД або підтвердження придатності раніш переданого відповідно до пункту 3.5 договору.
4.8. Відповідно до пункту 3.5 договору для забезпечення виготовлення продукції покупець протягом 5 робочих днів з дати укладання договору сторонами по акту приймання-передачі передає постачальнику обліковий комплект конструкторської документації (КД), достатній для виготовлення продукції, яка постачається по цьому договору або підтверджує придатність раніш переданого комплекту конструкторської документації для подальшого використання. Випуск продукції по скоригованій конструкторській документації (кресленням) по конструкторським сповіщенням у процесі виконання цього договору допускається лише за умови підписання окремої угоди між сторонами. Постачальник за цим договором може погодитися на виготовлення продукції по скоригованій конструкторській документації (креслення) або на доопрацювання (переробку) вже готової продукції, за умови проведення необхідної підготовки виробництва. У такому разі покупець повинен компенсувати постачальнику його витрати на проведену підготовку виробництва продукції за скоригованою документацією (кресленнями) та/або на підготовку виробництва по доопрацюванню (переробці) вже виготовленої продукції, а також витрати за роботи по фактичному доопрацюванню (переробці) продукції, що була вже виготовлена за цим договором.
4.9. Згідно з пунктами 4.4, 4.5 договору орієнтовна ціна одиниці продукції, що поставляється за цим договором, згідно з протоколом узгодження орієнтовної ціни складає 3152300 грн, а загальна орієнтовна вартість продукції становить 12609200 грн.
4.10. Пунктом 5.1.1 договору від 27.04.2018 передбачено, що авансовий платіж у розмірі 50% від загальної вартості продукції, що поставляється за цим договором, згідно з пунктом 4.5, проводиться протягом 15 календарних днів з дати укладення цього договору та отримання рахунку від постачальника.
4.11. Відповідно до пункту 9.2 договору від 27.04.2018 у разі порушення термінів поставки продукції, постачальник за кожен день прострочення зобов`язується сплатити пеню в розмірі 0,1% вартості продукції, по якій допущено прострочення.
4.12. Умовами пунктами 14.2 договору передбачено, що будь-які зміни за текстом цього договору та/або доповнення до нього мають юридичну силу, якщо вони вчинені в письмовому вигляді, підписані уповноваженими на це представниками сторін та завірені печатками сторін в кожному окремому випадку.
4.13. Як встановлено судами попередніх інстанцій, згідно з платіжним дорученням від 18.06.2018 № 2587 позивачем перераховано на рахунок відповідача 6304600 грн в якості авансового платежу.
4.14. Листом від 19.06.2018 за № 3542/20 ДП "ХКБМ ім. О.О. Морозова" підтверджено придатність раніше переданого комплекту конструкторської документації для подальшого використання.
4.15. Поряд із цим, судом першої інстанції було встановлено, що відповідно до акта приймання-передачі давальницької сировини від 22.06.2018 № 7 позивачем передано відповідачу спецсталь марки 71, та вказаний акт скріплено печатками та підписано уповноваженими представниками сторін без зауважень.
4.16. Судами попередніх інстанцій також встановлено здійснення відповідачем поставки двох корпусів ВІЗ18Е.01сб-2 загальною ціною 6304600 грн згідно з видатковою накладною від 30.01.2019 № ЗТ-01.