ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2019 року
м. Київ
Справа № 904/5949/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Багай Н. О. - головуючого, Дроботової Т. Б., Зуєва В. А.,
розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Акціонерного товариства "Дніпроазот"
на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 08.08.2019 (колегія суддів: Кузнецова І. Л., Кощеєв І. М., Широбокова Л. П.) у справі
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінжиниринг"
до Акціонерного товариства "Дніпроазот"
про стягнення заборгованості у сумі 714 581,27 грн,
за зустрічним позовом Акціонерного товариства "Дніпроазот"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрбудінжиниринг"
про стягнення штрафних санкцій у сумі 128 066,00 грн
ВСТАНОВИВ:
1. Короткий зміст первісних та зустрічних позовних вимог
1.1. У грудні 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрбудінжиниринг" (далі - ТОВ "Укрбудінжиниринг") звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Акціонерного товариства "Дніпроазот" (далі - АТ "Дніпроазот") про стягнення заборгованості у розмірі 711 623,04 грн, з яких: основний борг у сумі 703 718,40 грн, 3 % річних у сумі 7 904,64 грн
1.2. Обґрунтовуючи позовні вимоги ТОВ "Укрбудінжиниринг" зазначає, що АТ "Дніпроазот" порушено умови договору підряду від 19.01.2018 № 697/18-3 (далі - Договір) щодо проведення оплати за виконані роботи.
1.3. У січні 2019 року АТ "Дніпроазот" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із зустрічною позовною заявою до ТОВ "Укрбудінжиниринг" про стягнення штрафних санкцій у розмірі 128 066,00 грн, з яких пеня у сумі 16 992,00 грн та штраф у сумі 111 074,00 грн.
1.4. Зустрічні позовні вимоги обґрунтовано неналежним виконанням ТОВ "Укрбудінжиниринг" взятих на себе зобов`язань за Договором, а тому АТ "Дніпроазот" відповідно до пунктів 9.22, 9.23 здійснило нарахування штрафних санкцій у зазначеному розмірі.
2. Короткий зміст рішень суду першої та апеляційної інстанцій
2.1 Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 16.04.2019 у справі № 904/5949/18 задоволено первісні позовні вимоги ТОВ "Укрбудінжиниринг" до АТ "Дніпроазот" про стягнення заборгованості у сумі 714 581,27 грн, з яких 703 718,40 грн - основного боргу, 10 862,87 грн - 3 % річних. Задоволено зустрічні позовні вимоги АТ "Дніпроазот" до ТОВ "Укрбудінжиниринг" про стягнення заборгованості у сумі 128 066,00 грн, з яких 111 074,00 грн - штрафу у розмірі 20% та 16 992,00 грн - пені.
Задовольняючи первісні позовні вимоги, місцевий господарський суд виходив з обставин щодо порушення АТ "Дніпроазот" строків оплати виконаних за Договором робіт. Задовольняючи зустрічні позовні вимоги, господарський суд першої інстанції дійшов висновку, що ТОВ "Укрбудінжиниринг" порушило пункти 12, 13 Договору, не надало АТ "Дніпроазот" та не зареєструвало в Єдиному реєстрі податкові накладні, складені за наслідками господарських операцій з АТ "Дніпроазот".
2.2. Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 08.08.2019, рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 16.04.2019 у справі № 904/5949/18 скасовано. Ухвалено нове рішення, яким первісний позов задоволено. Стягнуто з АТ "Дніпроазот" на користь ТОВ "Укрбудінжиниринг" основний борг у сумі 703 718,40 грн, 3 % річних у сумі 10 862,87 грн. У задоволенні зустрічного позову відмовлено.
Скасовуючи рішення місцевого господарського суду в частині задоволення зустрічних позовних вимог та відмовляючи у задоволенні зустрічних позовних вимог, апеляційний господарський суд виходив з того, що ТОВ "Укрбудінжиниринг" було здійснено подання на реєстрацію податкових накладних з дотриманням вимог, передбачених пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України та отримання цих накладних АТ "Дніпроазот" в день їх реєстрації. Тому колегія апеляційного господарського суду дійшла висновку, що в цьому випадку АТ "Дніпроазот" не доведено факт невиконання ТОВ "Укрбудіжиниринг" господарського зобов`язання, а відтак і про відсутність підстав для притягнення ТОВ "Укрбудіжиниринг" до відповідальності у вигляді стягнення штрафу та пені.
При цьому, враховуючи вимоги апеляційної скарги, апеляційним господарським судом, рішення місцевого Господарського суду Дніпропетровської області від 16.04.2019 у справі № 904/5949/18, було переглянуто тільки в частині зустрічної позовної заяви.
3. Короткий зміст вимог касаційної скарги та заперечень на неї
3.1. Не погоджуючись із постановою Центрального апеляційного господарського суду від 08.08.2019 у справі № 904/5949/18, до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду звернулося АТ "Дніпроазот" із касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Центрального апеляційного господарського суду від 08.08.2019, а рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 16.04.2019 у справі № 904/5949/18 залишити в силі.
3.2. В обґрунтування касаційної скарги АТ "Дніпроазот" зазначає, що оскаржувана постанова апеляційного господарського суду, в частині скасування рішення суду першої інстанції та відмови у задоволенні зустрічних позовних вимог, ухвалена з порушенням норм матеріального і процесуального права. На думку скаржника, постанова апеляційного господарського суду суперечить статтям 173, 174 Господарського кодексу України, статтям 530, 611, 627, 628, 629 Цивільного кодексу України та статтям 86, 238 Господарського процесуального кодексу України. При цьому, АТ "Дніпроазот" наголошує на помилковості висновку апеляційного господарського суду про те, що зобов`язання щодо внесення податкової накладної до Єдиного реєстру податкових накладних протягом трьох календарних днів з моменту виникнення податкового зобов`язання не є господарським зобов`язанням. Також скаржник звертає увагу на судову практику щодо застосування норм права у спірних правовідносинах, зокрема, викладену у постанові Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 03.08.2018 у справі № 917/877/17.
3.3. У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Укрбудіжиниринг" просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувану постанову апеляційного господарського суду без змін. На думку ТОВ "Укрбудіжиниринг", є помилковим твердження АТ "Дніпроазот" про те, що здійснення реєстрації податкових накладних у строки, передбачені пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України, але з порушенням триденного строку встановленого Договором, є порушенням господарського зобов`язання.
4. Розгляд касаційної скарги та установлені судами обставини
4.1. Господарські суди попередніх інстанцій установили, що 19.01.2018 між АТ "Дніпроазот" (замовник) та ТОВ "Укрбудінжиниринг" (підрядник) було укладено Договір підряду № 697/18-3 (далі - Договір), на підставі пункту 1.1 якого в порядку і на умовах, визначених цим Договором, підрядник зобов`язався за завданням замовника на свій ризик, своїми силами, своїми механізмами та коштами, з використанням матеріалів замовника і підрядника виконати ремонт зовнішньої поверхні ліфтової башні (корпус 1196) та димової труби (корпус 514/05) цеху карбамід-2 та здати замовнику закінчені роботи, а замовник зобов`язався прийняти та оплатити закінчені роботи.
4.2. Згідно з пунктом 1.2 Договору предмет, склад та обсяги виконуваних за цим Договором робіт визначені у локальному кошторисі на будівельні роботи №2-1-1, який узгоджується сторонами та є невід`ємною частиною даного Договору.
4.3. Пунктом 2.1 Договору передбачено, що роботи, які є предметом цього договору, виконуються підрядником поетапно. Строки виконання робіт за кожним з етапів, дати початку виконання робіт та закінчення виконання робіт, вартість робіт по кожному з етапів визначається у календарному графіку виконання робіт, який узгоджується обома сторонами та є невід`ємною частиною даного Договору.
4.4. Відповідно до пункту 2.13 Договору датою закінчення робіт кожного з етапів вважається дата їх прийняття замовником шляхом підписання "Акта приймання виконаних будівельних робіт" за формою № КБ-2в, "Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати" за формою КБ-3 на весь обсяг робіт по відповідному етапу та звіту про використання матеріалів поставки замовника у відповідному етапі. Замовник має право не приймати роботи та/або відмовитися від їх оплати до передачі йому підрядником вищевказаних документів.
4.5. Згідно з пунктом 3.1 Договору ціна робіт у даному Договорі є договірною, твердою та перегляду у бік збільшення не підлягає. Загальна вартість виконаних робіт, що є предметом цього Договору (загальна сума Договору) визначена у договірній ціні, яка є невід`ємною частиною даного договору і складає 708 000,00грн, у тому числі податок на додану вартість 20 процентів - 118 000,00грн.
4.6. Пунктом 3.4 Договору визначено, що оплата вартості виконаних робіт (етапу робіт) за даним Договором здійснюється замовником у безготівковій формі, в національній валюті України. Виконані підрядником роботи (етап робіт) повинні бути оплачені замовником після перевірки достовірності результатів робіт і підписання замовником наданих підрядником акта приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 відповідно до етапу календарного графіку виконання робіт до Договору протягом 60 календарних днів від дати підписання замовником зазначених документів, але не раніше дати надання підрядником замовнику рахунку та всіх необхідних документів за цим Договором.
4.7. Згідно з пунктом 7.8 Договору наявність підписаних обома сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 за всіма етапами календарного графіку виконання робіт до Договору та акта технічної готовності є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.
4.8. Відповідно до пункту 12.1 Договір набирає чинності з моменту його укладення сторонами і діє до 31.12.2018 включно. Виходячи з умов Договору, позивач за первісним позовом виконав підрядні роботи у 4 етапи.
4.9. Господарські суди попередніх інстанцій установили, що вартість виконаних робіт складає 703 718,40грн, що підтверджується наявними у матеріалах справи актами приймання виконаних будівельних робіт за квітень-липень 2018 року, підписаними представниками сторін без зауважень.
4.10. Згідно з пунктом 3.4. Договору відповідач за первісним позовом повинен був розрахуватися за виконані роботи впродовж 60 календарних днів від дати підписання акту, а саме:
- по першому етапу згідно з актом за квітень 2018 року до 23.06.2018 включно;
- по другому етапу згідно з актом за травень 2018 року до 24.07.2018 включно;
- по третьому етапу згідно з актом за червень 2018 року до 28.08.2018 включно;
- по четвертому етапу згідно з актом за липень 2018 року до 08.09.2018 включно.
4.11. Для сплати вартості виконаних підрядних робіт, ТОВ "Укрбудінжиниринг" були виставлені рахунки № 19 від 23.04.2018, № 28 від 24.05.2018, № 37 від 25.06.2018 та № 48 від 09.07.2018, а також складено податкові накладні № 2 від 23.04.2018, № 1 від 24.05.22018, № 1 від 25.06.2018 та № 1 від 09.07.2018.
4.12. Господарські суди попередніх інстанцій установили, що АТ "Дніпроазот" порушило умови Договору та вартість виконаних робіт ТОВ "Укрбудіжиниринг" не оплатило. Тому станом на момент звернення із позовом заборгованість по оплаті складає 703 718,40 грн. Також ТОВ "Укрбудіжиниринг" у зв`язку з несвоєчасною оплатою нарахувало до стягнення з АТ "Дніпроазот" 3 % річних в сумі 10 862,87 грн. При цьому, в процесі розгляду справи господарські суди установили відсутність доказів погашення зазначеної суми заборгованості. Тому, місцевий господарський суд, з яким погодився й апеляційний господарський суд, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення первісних позовних вимог.
4.13. За результатами розгляду зустрічних позовних вимог, господарські суди попередніх інстанцій дійшли протилежних за змістом висновків. А саме, місцевий господарський суд, задовольняючи зустрічні позовні вимоги, дійшов висновку, що ТОВ "Укрбудінжиниринг" порушило пункти 12, 13 Договору, не надало АТ "Дніпроазот" та не зареєструвало в Єдиному реєстрі податкових накладних, складених за наслідками господарських операцій з АТ "Дніпроазот". Натомість, апеляційний господарський суд, скасовуючи рішення суду першої інстанції в частині задоволення зустрічних позовних вимог, виходив із того, що ТОВ "Укрбудінжиниринг" було здійснено подання на реєстрацію податкових накладних з дотриманням вимог передбачених пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України та отримання цих накладних АТ "Дніпроазот" в день їх реєстрації. Тому колегія апеляційного господарського суду дійшла висновку, що в цьому випадку АТ "Дніпроазот" не доведено факт невиконання ТОВ "Укрбудіжиниринг" господарського зобов`язання, а відтак і про відсутність підстав для притягнення ТОВ "Укрбудіжиниринг" до відповідальності у вигляді стягнення штрафу та пені.
5. Позиція Верховного Суду
5.1. Переглянувши оскаржувану у справі постанову, дослідивши наведені у касаційній скарзі доводи та заперечення на неї, перевіривши наявні матеріали справи щодо правильності застосування господарськими судами норм матеріального і процесуального права, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.
5.2. Предметом первісних позовних вимог у справі є вимога ТОВ "Укрбудінжиниринг" про стягнення заборгованості у розмірі 711 623,04 грн, з яких: основний борг у сумі 703 718,40 грн, 3 % річних у сумі 7 904,64 грн, у зв`язку з неналежним виконанням АТ "Дніпроазот" умов Договору. Предметом зустрічних позовних вимог у справі є вимога АТ "Дніпроазот" про стягнення штрафних санкцій у розмірі 128 066,00 грн, з яких пеня у сумі 16 992,00 грн та штраф у сумі 111 074,00 грн, у зв`язку з неналежним виконанням ТОВ "Укрбудінжиниринг" умов Договору.
5.3. Судові рішення господарських судів попередніх інстанцій в частині задоволення первісних позовних вимог АТ "Дніпроазот" не оскаржуються.
5.4. Підставою подання касаційної скарги стала незгода скаржника з судовим рішенням господарського суду апеляційної інстанції в частині відмови у задоволенні зустрічних позовних вимог про стягнення з ТОВ "Укрбудінжиниринг" штрафних санкцій у розмірі 128 066,00 грн, з яких пеня у сумі 16 992,00 грн та штраф у сумі 111 074,00 грн.
5.5. З урахуванням приписів статті 300 Господарського процесуального кодексу України суд касаційної інстанції переглядає у касаційному порядку судові рішення в межах доводів та вимог касаційної скарги.
5.6. Скасовуючи рішення місцевого господарського суду в частині задоволення зустрічних позовних вимог та відмовляючи у задоволенні зустрічних позовних вимог, апеляційний господарський суд виходив із того, що ТОВ "Укрбудінжиниринг" було здійснено подання на реєстрацію податкових накладних з дотриманням вимог, передбачених пунктом 201.10 статті 201 Податкового кодексу України, та отримання цих накладних АТ "Дніпроазот" в день їх реєстрації. Тому колегія апеляційного господарського суду дійшла висновку, що в цьому випадку АТ "Дніпроазот" не доведено факт невиконання ТОВ "Укрбудіжиниринг" господарського зобов`язання, а відтак і про відсутність підстав для притягнення ТОВ "Укрбудіжиниринг" до відповідальності у вигляді стягнення штрафу та пені.