ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2019 року
м. Київ
Справа № 911/2454/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Случ О. В. - головуючий, Волковицька Н. О., Могил С. К.,
за участю секретаря судового засідання - Мазуренко М. В.,
за участю представників:
позивача - Васійчук Л. Ф.,
відповідача - не з`явилися,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Акціонерного товариства "Укртрансгаз" на рішення Господарського суду Київської області від 11.02.2019 (суддя Конюх О. В.) і постанову Північного апеляційного господарського суду від 23.05.2019 (головуючий суддя Кравчук Г. А., судді Коробенко Г. П., Козир Т. П.) у справі № 911/2454/18
за позовом Акціонерного товариства "Укртрансгаз"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергосервіс"
про стягнення 6 078 275, 27 грн,
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. Акціонерне товариство "Укртрансгаз" в особі Філії "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" акціонерного товариства "Укртрансгаз" (далі - позивач, АТ "Укртрансгаз") звернулося до Господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергосервіс" (далі - відповідач, ТОВ "Енергосервіс") про стягнення 6 078 275,27 грн, з яких 4 392 920,90 грн пені, 1 685 354,37 грн штрафу.
2. Позов обґрунтовано неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань в частині вчасного та в повному обсязі виконання робіт по ремонту та модернізації пунктів вимірювання витрат газу на ГРС УМГ "Харківтрансгаз" (встановлення газового обладнання) - ремонту пункту вимірювання витрати газу на ГРС № 2 у місті Маріуполь за Договором про закупівлю робіт від 29.07.2016 № 1607000921 (далі - договір).
Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
3. Рішенням Господарського суду Київської області від 11.02.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.05.2019, позов задоволено частково. Стягнуто з ТОВ "Енергосервіс" на користь АТ "Укртрансгаз", в особі Філії "Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" АТ "Укртрансгаз" 432 454,24 грн пені, 253 917,45 грн штрафу та 10 295,58 грн судового збору, в решті позову відмовлено.
4. Рішення місцевого господарського суд мотивовано тим, що строк виконання відповідачем робіт за договором від 29.07.2016 № 1607000921, в тому числі поставка обладнання, яке підлягає монтуванню на об`єкті, встановлено з дати укладення договору по 31.12.2017 (пункт 10.1. договору). Отже безпідставним є нарахування відповідачу пені до 31.12.2017 (тобто до спливу останнього дня строку виконання зобов`язань). За висновком суду першої інстанції такий розрахунок слід здійснювати з 01.01.2018 на вартість невиконаних робіт за договором в цілому, а не за прострочення у виконанні окремих етапів робіт/поставки обладнання в межах основного зобов`язання, оскільки відсутня пряма вказівка в умовах договору про можливість застосування неустойки щодо порушення строків виконання окремих етапів робіт.
5. Суди попередніх інстанцій, частково задовольняючи позов дійшли висновку, що за своєю правовою природою укладений між сторонами договір є змішаним договором, який містить у собі елементи договорів підряду (в частині виконання робіт) та поставки (в частині поставки устаткування). Оскільки сторони в умовах договору не встановили відповідальності у вигляді пені та штрафу за прострочення строків поставки устаткування, нарахування пені за період з 01.06.2017 по 31.11.2017 в сумі 3 709 400,06 грн. за прострочення постачання газовимірювального та технологічного обладнання та штрафу у розмірі 7% за прострочення, яке тривало понад 30 днів в сумі 1 418 896,20 грн є безпідставним.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
6. АТ "Укртрансгаз", посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить суд касаційної інстанції скасувати оскаржувані судові рішення та прийняти нове рішення про задоволення позову в повному обсязі.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу (узагальнено)
7. Обґрунтовуючи касаційну скаргу скаржник вказує, що рішення судів попередніх інстанцій ухвалені з порушенням норм матеріального права (статей 526, 530, 549, 610, 611, 612, 846, 883 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та процесуального права (статей 209, 210, 237 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) права.
8. Скаржник зазначає, що суди попередніх інстанцій не в повному обсязі з`ясували обставини, що мають значення для справи, дійшли невідповідних обставинам справи висновків про те, що "сторони в умовах договору передбачили пеню саме за порушення строків виконання робіт, або виконання робіт в менших обсягах, ніж зазначено в договорі, але не встановлювали відповідальність у вигляді пені за прострочення строків поставки устаткування". Скаржник вважає, що такі висновки судів зроблені внаслідок неправильного застосування норм матеріального права, зокрема, неправильного тлумачення статті 839 ЦК України, застосування статті 628, 712 ЦК України, які не підлягали застосуванню, а також незастосування частини другої статті 318 Господарського кодексу України (далі - ГК України).
9. Крім того, заявник касаційної скарги вважає необґрунтованими висновки судів про застосування до даних правовідносин норми статті 875 ЦК України, згідно з якою за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.
Доводи інших учасників справи
10. ТОВ "Енергосервіс" не надало відзиву на касаційну скаргу, що відповідно до частини третьої статті 295 ГПК України не перешкоджає перегляду оскаржуваних судових рішень.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
11. 29.07.2016 між ПАТ "Укртрансгаз" в особі Управління магістральних газопроводів "Харківтрансгаз" та ТОВ "Енергосервіс" укладено Договір про закупівлю робіт №1607000921 (далі - договір), відповідно до п.1.1. якого підрядник зобов`язується виконати роботи з ремонту пунктів вимірювання витрат газу на ГРС УМГ "Харківтрансгаз" (встановлення газового обладнання) - ремонт пункту вимірювання витрати газу на ГРС № 2 м. Маріуполь, а замовник - прийняти і оплатити такі роботи.
12. Згідно з пунктом 1.2. договору склад та обсяги робіт, які підлягають закупівлі за даним договором, визначені договірною ціною (додаток № 1), а також технічними вимогами (додаток № 2), які є невід`ємною частиною цього договору.
13. Відповідно до пункту 1.3. договору зміст і строки виконання робіт визначається календарним планом (додаток № 3), що є невід`ємною частиною договору.
14. Ціна договору становить 32 642 411,23 грн у тому числі ПДВ 20% - 5 440 401,87 грн (пункт 3.1. договору).
15. Строк виконання робіт з дати укладання договору - до 31.12.2017 (пункт 5.1. договору).
16. Згідно з пунктом 5.7. договору роботи повинні виконуватися відповідно до узгодженого підрядником і замовником календарного плану (додаток № 3).
17. За порушення строків виконання робіт або виконання робіт в менших обсягах, ніж передбачено цим договором, відмову від виконання робіт в обсягах та за ціною, що вказані в даному договорі, підрядник виплачує замовникові пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості. Сплата пені та/або додаткового штрафу не звільняє підрядника від виконання зобов`язань в натурі (пункт 7.2. договору).
18. За умовами пункту 10.1. вказаний договір набирає чинності з дати його укладення та діє в частині виконання робіт по 31.12.2017, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов`язань, з урахуванням ст. 256, 257 ЦК України.
19. Відповідно до пункту 10.3. договору строки виконання робіт можуть бути змінені за взаємним узгодженням сторін в межах кінцевого строку виконання робіт .
20. Згідно додатку № 1 до договору договірна ціна на будівництво "Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС № 2 м. Маріуполь Краматорського ЛВУ МГ УМГ "Харківтрансгаз" всього договірна ціна складає 32 642 411,23 грн.
21. Місцевим господарським судом встановлено, що
- позивач в листі від 18.03.2017 № 1710/17 до ТОВ "Енергосервіс" щодо відомчої експертизи робочих проектів погодив проектну документацію "Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС № 2 м. Маріуполь Краматорськ ЛВУМГ УМГ "Харківтрансгаз" 096.412-ГРС";
- наказом № 1-РРС2 "Про затвердження робочих проектів" від 02.10.2017 підписаним директором ТОВ "Енергосервіс" Осипенко В. М., затверджено робочий проект "Ремонт пунктів вимірювання витрати газу на ГРС № 2 м. Маріуполь Краматорського ЛВУМГ УМГ "Харківтрансгаз" 096.412-ГРС" розроблений ПрАТ "Енергооблік" згідно з договором від 16.08.2016 № 160816;
- ТОВ "Енергосервіс" листом від 18.10.2017 № 1-ГРС-2 адресованим позивачу, надіслав 2 комплекти проектної документації по об`єкту "Ремонт пунктів вимірювання газу на ГРС № 2 м. Маріуполь Краматорського ЛВУМГ УМГ "Харківтрансгаз", виконаної згідно договору від 29.07.2016 № 1607000921.
Відтак, місцевим господарським судом встановлено, що сторонами у жовтні 2017 погоджено проектну документацію до договору від 29.07.2016 № 1607000921 шляхом обміну листами.
22. Відповідач несвоєчасно та не в повному обсязі виконав свої зобов`язання за договором від 29.07.2016 № 1607000921.
23. Місцевим господарським судом встановлено, що з умов пункту 1.1. договору вбачається основне зобов`язання підрядника - виконати роботи, завершальною стадією яких є здача об`єкта в експлуатацію. Водночас умовами спірного договору також визначено інші обов`язки підрядника, які існують в межах основного зобов`язання, в тому числі обов`язок підрядника щодо забезпечення поставки обладнання у певні строки, який пов`язаний з виконанням передбачених договором робіт, оскільки відповідне обладнання підлягає монтуванню і встановленню на об`єкті будівництва, тобто є необхідним саме для виконання таких робіт.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції
24. Відповідно до частини першої статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
25. За приписами частини четвертої статті 300 ГПК України суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.